當(dāng)前位置:首頁(yè) > 建設(shè)工程糾紛 > 正文內(nèi)容

承包人是否需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任?

承包人是否需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任?

一、承包人是否是需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任

1、承包人不存在違約情形的不需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任。發(fā)包人的解除權(quán)是對(duì)于承包人逾期竣工的違約責(zé)任規(guī)定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。

2、法律依據(jù)《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條

二、承包人是否應(yīng)該需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任

1、承包人不存在違約情形的不需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任,發(fā)包人的解除權(quán)是對(duì)于承包人逾期竣工的違約責(zé)任規(guī)定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。

2、法律依據(jù);《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條

三、承包人需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任嗎

如果承包人可以證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。當(dāng)合同約定的造成工期延誤的事由發(fā)生時(shí),不應(yīng)消極等待施工條件的恢復(fù)及放任損失的擴(kuò)大;
也不能僅僅口頭與發(fā)包人進(jìn)行報(bào)告或聯(lián)系,而應(yīng)積極采取措施,按合同約定就造成工期延誤的事由及時(shí)向發(fā)包人提出書面報(bào)告,及時(shí)取得申請(qǐng)工期順延的簽證,并及時(shí)收集、固定引起工期延誤的其它證據(jù)。
一旦發(fā)生發(fā)包人要求承包人承擔(dān)工期延誤責(zé)任,承包人即可據(jù)此證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。
【法律依據(jù)】《建筑法》第十五條規(guī)定,建筑工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定的義務(wù)。不按照合同約定履行義務(wù)的,依法承擔(dān)違約責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《建筑法》 第十五條

四、違約責(zé)任承擔(dān)的方式有那幾種,如何承擔(dān)違約責(zé)任

違約責(zé)任的承擔(dān)方式有以下幾種

1 、支付違約金  違約金指合同當(dāng)事人在合同中約定的,在合同債務(wù)人不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)時(shí),向?qū)Ψ疆?dāng)事人支付的一定數(shù)額的金錢。

2 、損害賠償  損害賠償是指因合同一方當(dāng)事人的違約行為而給對(duì)方當(dāng)事人造成財(cái)產(chǎn)損失時(shí),違約方向?qū)Ψ疆?dāng)事人所作的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

3 、繼續(xù)履行  違約責(zé)任的承擔(dān)方式 包括繼續(xù)履行是指由法院或仲裁機(jī)關(guān)作出要求實(shí)際履行的判決或下達(dá)特別履行命令,強(qiáng)迫債務(wù)人在指定期限內(nèi)履行合同債務(wù)。 

4 、其他補(bǔ)救措施  第一百一十一條 質(zhì)量不符合約定的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)違約責(zé)任沒有約定或者約定不明確,依  照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對(duì)方承擔(dān)修理、更換、重作、退貨、減少價(jià)款或者報(bào)酬等違約責(zé)任?! 〉谝话僖皇l 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對(duì)方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。

五、沒有約定違約責(zé)任保證人還需要承擔(dān)責(zé)任么

事實(shí)上,并不是沒有約定違約責(zé)任,保證人就不需要承擔(dān)保證責(zé)任。而且很多人還會(huì)誤以為,簽訂保證合同的自己才算是擔(dān)保人,而且自己作為保證人也僅僅只是承擔(dān)主債務(wù)的保證責(zé)任。

六、法律對(duì)合同解除需不需要承擔(dān)違約責(zé)任是怎么規(guī)定的

如果是因?yàn)檫`約解除合同的可以要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任,是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合合同約定而依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。
【法律依據(jù)】《民法典》第五百七十七條,當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第五百七十七條

掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。

版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺(tái)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

本文鏈接:http://m.razor-magic.com/news/article/19591.html

“承包人是否需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任?” 的相關(guān)文章

建設(shè)用地使用權(quán)期限為多長(zhǎng)時(shí)間,有哪些相關(guān)規(guī)定

建設(shè)用地使用權(quán)期限為多長(zhǎng)時(shí)間,有哪些相關(guān)規(guī)定

一、建設(shè)用地使用權(quán)期限為多長(zhǎng)時(shí)間,有哪些相關(guān)規(guī)定 法律咨詢解答住宅的土地使用年限為70年,自取得該地的土地使用權(quán)之時(shí)算起。房改房的產(chǎn)權(quán)土地使用年限起算時(shí)間以該地塊地上房屋參加房改之后第一個(gè)繳納土地出讓金的房屋為準(zhǔn)。經(jīng)濟(jì)適用房的使用年限為50年。工業(yè)用地50年教育、文化、體育、衛(wèi)生等公益事業(yè)性土地使用...

掛靠人與被掛靠人間簽訂的工程承包合同是否有效?

掛靠人與被掛靠人間簽訂的工程承包合同是否有效?

一、掛靠人與被掛靠人間簽訂的工程承包合同,是否有效 無(wú)效。掛靠,是指不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人,借用符合資質(zhì)的施工企業(yè)的名義承攬工程項(xiàng)目并進(jìn)行實(shí)際施工的行為。法律嚴(yán)格禁止掛靠。風(fēng)險(xiǎn)提示建設(shè)工程合同無(wú)效的處理1、建設(shè)工程施工合同無(wú)效,但是建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格的,可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補(bǔ)償承包...

如何清理拖欠工程款?法律上如何確定?

如何清理拖欠工程款?法律上如何確定?

一、如何清理拖欠工程款,法律上是如何確定的 專業(yè)分析清理拖欠工程款是個(gè)老大難問(wèn)題,其解決必然要耗費(fèi)大量的精力,貿(mào)然采取訴訟方式也會(huì)破壞雙方的合作關(guān)系,因此要綜合采取訴訟及非訴訟等多種手段來(lái)促使欠款得到及時(shí)償付。根據(jù)本律師的建筑法律經(jīng)驗(yàn),對(duì)于欠款數(shù)額較大的三角債、連環(huán)欠款也可以嘗試采取債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式來(lái)變...

承包方偷工減料導(dǎo)致施工質(zhì)量不合格,驗(yàn)收不合格怎么辦。

承包方偷工減料導(dǎo)致施工質(zhì)量不合格,驗(yàn)收不合格怎么辦。

一、承包方偷工減料造成施工質(zhì)量不合格,驗(yàn)收不合格怎么處理 施工過(guò)程的質(zhì)量驗(yàn)收是以檢驗(yàn)批的施工質(zhì)量為基本驗(yàn)收單元。檢驗(yàn)批質(zhì)量不合格可能是由于使用的材料不合格,或施工作業(yè)質(zhì)量不合格,或質(zhì)量控制資料不完整等原因所致,那么承包方偷工減料造成施工質(zhì)量不合格,驗(yàn)收不合格怎么處理?二、工程質(zhì)量不合格處理方式有哪些...

交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的區(qū)別是什么?

交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收的區(qū)別是什么?

一、如何區(qū)分工程交工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收? 1.工程交工驗(yàn)收一般是指工程施工完成后,建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位檢查施工合同的執(zhí)行情況,評(píng)價(jià)工程質(zhì)量是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求,是否可以移交下一階段施工或是否滿足竣工驗(yàn)收條件的初步驗(yàn)收評(píng)價(jià)。2.工程竣工驗(yàn)收一般是由質(zhì)量監(jiān)督部門組織的對(duì)工程質(zhì)量、參建單位和建...

建筑工程中檢驗(yàn)收時(shí)間?

建筑工程中檢驗(yàn)收時(shí)間?

一、問(wèn)一下建筑工程中檢驗(yàn)收什么時(shí)候 這個(gè)法律沒有明確規(guī)定。建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)劃分為單位(子單位)工程、分部(子分部)工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批?!督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十六條規(guī)定,建設(shè)單位收到建設(shè)工程竣工報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件(一)...