咨詢合同補(bǔ)充協(xié)議

一、工程合同補(bǔ)充協(xié)議是什么
工程合同補(bǔ)充協(xié)議發(fā) 包 人________
承 包 人________
為進(jìn)一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù),在《“安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ獭苯ㄖ┕すこ毯贤坊A(chǔ)上,按照《中華人民共和國(guó)民法典》及《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補(bǔ)充協(xié)議條款的情況下,簽定本工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議。
一、 工程概況
1、工程名稱________
2、工程地址________
3、建筑面積________
4、結(jié)構(gòu)類型底層為框架結(jié)構(gòu)、地上6 1層為磚混結(jié)構(gòu)。
5、設(shè)計(jì)單位________
6、監(jiān)理單位 ________
二.工程及承包范圍
1、 外墻面磚改為外墻漆
2、 客廳推拉門取消
3、 本工程為滿七層,結(jié)構(gòu)找坡
4、 樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、 外墻40 ×
40 深灰色柵格取消
6、 廚房與陽(yáng)臺(tái)之間門帶窗(MC-
232
4)取消,陽(yáng)臺(tái)改為封閉式廚房。
7、 其余均按原圖施工
三、合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)
1、開(kāi)、竣工日期
1.1開(kāi)工日期____年____月____;竣工日期____年____月____日;總工期____天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報(bào)告》所載日期為準(zhǔn)。
四、付款方式
本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過(guò)程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協(xié)商價(jià)計(jì)算;本工程為墊款主體二層,二層預(yù)制板安裝完畢,甲方按合同總價(jià)的30%支付給乙方,主體五層預(yù)制板安裝完畢,甲方按合同總價(jià)的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方,內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價(jià)的20%支付給乙方,其余款待工程驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)支付給乙方的12%,滯留3%作保質(zhì)、保修金,等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
五.合同生效與終止、爭(zhēng)議處理
1、 除正常質(zhì)量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后,本合同即告終止。
2、 本補(bǔ)充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
3、 本補(bǔ)充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍?jiān)飞套枪こ淌┕ず贤返姆菍?shí)質(zhì)性補(bǔ)充,若二者不一致處,以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
4、 本協(xié)議在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會(huì)。
5、 本補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽訂之日起5日內(nèi)生效。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
法定代表人 法定代表人
電話 電話
傳真 傳真
開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶銀行
銀行賬號(hào) 銀行賬號(hào)
簽定合同代表 簽定合同代表
年 月 日 年 月 日
二、施工合同補(bǔ)充協(xié)議需要備案嗎規(guī)定是什么
律師解答
施工合同補(bǔ)充協(xié)議不需要備案,我國(guó)已經(jīng)取消了施工合同的備案制度,不論施工合同,還是其補(bǔ)充協(xié)議,都不再需要備案。但是根據(jù)法律規(guī)定,如果中標(biāo)簽訂的施工合同,其補(bǔ)充協(xié)議不能違背中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性。
法律依據(jù)
《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋
(一)》第二條
招標(biāo)人和中標(biāo)人另行簽訂的建設(shè)工程施工合同約定的工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程價(jià)款等實(shí)質(zhì)性,與中標(biāo)合同不一致,一方當(dāng)事人請(qǐng)求按照中標(biāo)合同確定權(quán)利義務(wù)的,人民法院應(yīng)予支持。
招標(biāo)人和中標(biāo)人在中標(biāo)合同之外就明顯高于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買承建房產(chǎn)、無(wú)償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)單位捐贈(zèng)財(cái)物等另行簽訂合同,變相降低工程價(jià)款,一方當(dāng)事人以該合同背離中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性為由請(qǐng)求確認(rèn)無(wú)效的,人民法院應(yīng)予支持。
引用法規(guī)
[1]《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋
(一)》 第二條
三、合同補(bǔ)充協(xié)議的效力有哪些
主合同與補(bǔ)充合同一般不會(huì)同時(shí)產(chǎn)生,會(huì)有時(shí)間差,主合同成立時(shí)間在前,補(bǔ)充合同成立時(shí)間在后,這是補(bǔ)充合同產(chǎn)生的時(shí)間規(guī)律?! ⊙a(bǔ)充合同是主合同的從屬合同,補(bǔ)充合同依附于主合同而成立,沒(méi)有主合同,就不會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)充合同,這是主合同與補(bǔ)充合同的基本關(guān)系?! ≈骱贤?yàn)橛辛搜a(bǔ)充合同,所以使得主合同原意更準(zhǔn)確、更完善、更具有可操作性?! ⊙a(bǔ)充合同的編號(hào)往往是以主合同為依托而表達(dá)的,如__號(hào)合同補(bǔ)1、補(bǔ)2,這是強(qiáng)調(diào)二者主從關(guān)系的實(shí)質(zhì)體現(xiàn)?! ∫?yàn)橛辛搜a(bǔ)充合同這種特殊形式,能夠保證雙方履約順利,合同糾紛減少。以上是合同補(bǔ)充協(xié)議書(shū)的效力有哪些 的回答
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺(tái)發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。