一、外墻廣告亮化工程安裝合同范本

甲方乙方經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就乙方承包甲方_________亮化施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以期共同遵守。一、工程概況工程地點(diǎn)____________________________________二、承包方式本工程乙方采取工程總承包形式進(jìn)行承包。三、項(xiàng)目承包價(jià)款_____________________________________________四、付款方式工程完工后，一次性付清。五、工程要求及保修期自簽訂合同之日起，乙方即著手安排生產(chǎn)及施工，工程竣工為_________年_________月_________日前完工并交付。項(xiàng)目質(zhì)保期為_________，質(zhì)保期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)對(duì)產(chǎn)品的維護(hù)、維修。六、工程質(zhì)量與驗(yàn)收1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)許定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議時(shí)，由雙方同意的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

2、甲方應(yīng)在收到乙方的工程報(bào)告后三個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，甲方應(yīng)按照本合同約定付工程款;驗(yàn)收不合格的，應(yīng)由乙方進(jìn)行整改，整改期限計(jì)算在合同工期內(nèi)。

3、項(xiàng)目竣工后的亮化效果達(dá)到項(xiàng)目所設(shè)計(jì)方案的要求及標(biāo)準(zhǔn)。七、甲方權(quán)利和義務(wù)1、對(duì)施工質(zhì)量行使檢驗(yàn)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

2、對(duì)工程進(jìn)度的檢查，以及實(shí)際施工日期的提前或超過的鑒認(rèn)權(quán)。

3、甲方為乙方的工程施工提供幫助或便利，包括交通、供電、城管等協(xié)調(diào)各方關(guān)系。

4、按照合同約定的期限和方式履行，對(duì)工程價(jià)款的支付義務(wù)。八、乙方權(quán)利與義務(wù)1、乙方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有人員進(jìn)行安全教育，保持現(xiàn)場(chǎng)工傷井然有序。

2、工程施工驗(yàn)收合格后，按約定進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)保。

3、在保修期內(nèi)，履行保修范圍，項(xiàng)目的承包人即乙方應(yīng)及時(shí)派人予以保修。九、工期延誤因以下原因造成工期延誤，經(jīng)雙方工程負(fù)責(zé)人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延

1、設(shè)計(jì)變化和工程量增加2、一周內(nèi)非乙方的原因，停電，造成停工累計(jì)超過8小時(shí)3、不可抗力4、約定或雙方工程負(fù)責(zé)人同意工期順延的其他情況。十、現(xiàn)場(chǎng)施工安全乙方在施工過程中出現(xiàn)一切安全問題責(zé)任自負(fù)。十一、違約責(zé)任1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。

2、乙方未能按約定竣工日期完工，應(yīng)扣除合同總價(jià)款的工期違約金。十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。十三、本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。十五、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。十六、其它。甲方（公章）_________　　　　　　　　乙方（公章）_________法定代表人（簽字）_________　　　　　法定代表人（簽字）__________________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

二、廣告發(fā)布合同是否是承攬合同？

1、廣告發(fā)布合同中的對(duì)于制作和加工合同，或是具備制作發(fā)布的合同，一般認(rèn)為屬于承攬合同。對(duì)于委托發(fā)布廣告，則屬于委托合同。對(duì)于僅租賃廣告牌、租賃廣告場(chǎng)地的合同，屬于租賃合同。

2、法律依據(jù)
《中華人民共和國(guó)民法典》
第七百七十條 承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報(bào)酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國(guó)民法典》 第七百七十條